Algemene voorwaarden

Geldig vanaf 1 september 2023

1. Inleiding

1. 1. Het PriceShape-platform op PriceShape.dk (het “Platform”) wordt beschikbaar gesteld door PriceShape A/S, bedrijfsregistratienr.: 40 67 18 70, Vindrosen 41, 1^e verdieping, 8240 Risskov, Denemarken, (“PriceShape”).

1. 1. Deze algemene voorwaarden, inclusief alle voorwaarden die hierin door verwijzing zijn opgenomen (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op het Platform en alle bijbehorende diensten die door PriceShape aan zijn klant (“Klant”) worden geleverd. De Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik door de Klant van het Platform, ongeacht of de Klant een formeel contract heeft ondertekend, (zie clausule 1.3) en door gebruik te maken van het Platform aanvaardt de Klant automatisch de Voorwaarden
  2. Het contract (het “Contract”) vormt samen met deze Voorwaarden de overeenkomst tussen PriceShape en de Klant (de “Overeenkomst”). In geval van enige discrepantie tussen het Contract en deze Voorwaarden, prevaleren de voorwaarden van het Contract.
2. Definities
  1. “Vertrouwelijke informatie” met betrekking tot een bekendmakende partij betekent alle informatie, gegevens en materiaal die door een dergelijke bekendmakende partij aan de ontvangende partij worden bekendgemaakt (in welke vorm dan ook) en die zijn gemarkeerd of beschreven als, of verstrekt onder omstandigheden die redelijkerwijs erop wijzen dat deze vertrouwelijk of eigendom zijn. De vertrouwelijke Informatie van PriceShape omvat het Platform en alle niet-openbare informatie en materialen (technisch, zakelijk en anderszins) die verband houden met het Platform (en het gebruik ervan) of die door PriceShape aan de Klant worden verstrekt in verband met de Overeenkomst.
  2. “Klantmaterialen” betekent alle informatie of materialen die de Klant of een Eindgebruiker invoert, verzendt of uploadt naar het Platform, of anderszins op of via het Platform opslaat of verwerkt.
  3. “Eindgebruiker” betekent al het personeel van de Klant aan wie de Klant toestemming heeft gegeven om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het Platform.
  4. “Intellectuele-eigendomsrechten” betekent alle auteursrechten, patenten, rechten met betrekking tot handelsmerken, rechten op domeinnamen, rechten met betrekking tot databases en andere compilaties en verzamelingen van gegevens of informatie, en alle andere intellectuele eigendomsrechten, in elk geval ongeacht of deze zijn geregistreerd of niet geregistreerd, die nu of in de toekomst in welk deel van de wereld dan ook bestaan of zullen bestaan.
  5. “PriceShape Onderaannemers” betekent onderaannemers en dienstverleners waarvan PriceShape gebruik maakt.
  6. “Diensten” betekent de eventuele aanvullende diensten die door PriceShape aan de Klant moeten worden geleverd, zoals beschreven in het Contract.
  7. “Gebruikersaccount” betekent een Eindgebruikersaccount gekoppeld aan een unieke gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee de Eindgebruiker toegang kan krijgen tot en gebruik kan maken van het Platform zoals toegestaan onder de Overeenkomst.
3. Platform en diensten
  1. PriceShape (of haar licentiegevers) bezit alle rechten, titels en belangen, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, in en op het Platform en alle andere materialen die door PriceShape onder de Overeenkomst worden verstrekt.
  2. PriceShape verleent aan Klant een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht voor de Klant en zijn Eindgebruikers om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het Platform gedurende de looptijd van de Overeenkomst, uitsluitend in overeenstemming met de Overeenkomst. De Klant en zijn Eindgebruikers mogen het Platform alleen openen en gebruiken via de door PriceShape aangewezen URL en alleen met geldige Gebruikersaccounts die door PriceShape aan de Klant zijn verleend.
  3. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst zal PriceShape het Platform onderhouden en ter beschikking stellen aan Klant en haar Eindgebruikers op grond van de Overeenkomst. In het geval van fouten of prestatiegerelateerde problemen met betrekking tot het Platform, zal PriceShape commercieel redelijke inspanningen leveren om dergelijke fouten of problemen zonder onnodige vertraging op te lossen. Voor zover PriceShape details verstrekt over beschikbaarheidsdoelstellingen en andere serviceniveaus die van tijd tot tijd op het Platform van toepassing kunnen zijn, zijn de doelstellingen of serviceniveaus onderhevig aan verandering en niet contractueel bindend. Eventuele doelstellingen of serviceniveaus (i) hebben betrekking op toegang tot het Platform via internet; en sluiten (ii) eventuele periodes van downtime of opschorting zoals beschreven in artikel 11 uit.
  4. PriceShape zal de in de Overeenkomst beschreven Diensten voor de Klant, voor het in de Overeenkomst uiteengezette doel, met redelijke vaardigheid en zorg uitvoeren. PriceShape wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid en zorgplicht jegens iemand anders dan de Klant in verband met de Diensten af. Voor zover dit nodig is om de Diensten te beveiligen, zal de Klant PriceShape tijdig van nauwkeurige en volledige informatie voorzien. PriceShape heeft het recht om te vertrouwen op de door of namens de Klant verstrekte informatie met betrekking tot de Diensten en zal deze niet verifiëren.
  5. Het Platform kan bepaalde gratis en open-source softwarecomponenten bevatten.
  6. PriceShape mag het Platform overal hosten waar PriceShape of PriceShape-onderaannemers faciliteiten hebben, tenzij anders overeengekomen door de partijen in het Contract.
  7. Als de Klant ervoor kiest om commentaar of feedback te geven aan PriceShape met betrekking tot het Platform, verleent de Klant hierbij aan PriceShape een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare, sublicentieerbare, eeuwigdurende en onherroepelijke licentie om de feedback voor welk doel dan ook te gebruiken en anderszins te exploiteren. . Eventuele opmerkingen of feedback die door de Klant aan PriceShape worden verstrekt, worden verstrekt zoals ze zijn, zonder enige vorm van garantie, en het gebruik van dergelijke feedback door PriceShapes is op eigen risico.

Verantwoordelijkheden van de klant

Eindgebruikers:
1. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van het Platform door hem en zijn Eindgebruikers, inclusief de naleving van de Overeenkomst.
2. De Klant zal ervoor zorgen dat alleen Eindgebruikers toegang krijgen tot het Platform.
3. De Klant zal PriceShape onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen indien (i) wijzigingen in de toegangsrechten of toestemmingen van de Eindgebruikers vereist zijn; en/of (ii) de Klant zich bewust wordt van enig ongeoorloofd gebruik van het Platform.
De Klant zal niet en zal ervoor zorgen dat Eindgebruikers niet:
1. inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van PriceShape of haar licentiegever;
2. het Platform decompileren, ontcijferen, demonteren, reverse-engineeren of anderszins decoderen, behalve voor zover toegestaan door dwingende wetgeving;
3. het Platform gebruiken om diensten te verlenen aan een derde partij of een derde partij toestaan een kopie van het Platform te verkrijgen of toegang te krijgen tot of gebruik te maken van het Platform, inclusief eventuele resultaten van het Platform, op een manier die niet vooraf uitdrukkelijk schriftelijk door PriceShape is overeengekomen ;
4. het Platform te integreren of samen te laten werken met andere software, hardware of gegevens die door de Klant worden gebruikt of gelicentieerd, zonder dat hiervoor de noodzakelijke vergunningen, toestemmingen of licenties zijn verkregen; of
5. werk dupliceren, wijzigen of een afgeleid werk van het Platform maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PriceShape.
De Klant zal ervoor zorgen dat hij over de noodzakelijke rechten beschikt om de Klantmaterialen aan PriceShape te verstrekken en de rechten en licenties te verlenen die op grond van de Overeenkomst aan PriceShape worden verleend. De Klant erkent dat het Platform niet bedoeld is om hoofd- of originele informatie te bewaren of te onderhouden en gaat ermee akkoord dat de Klant als enige verantwoordelijk is voor het onderhouden van een back-up van al het Klantmateriaal.

5. Vergoedingen

1. 1. 1. De Klant zal de PriceShape-vergoedingen betalen zoals beschreven in het Contract. Behalve zoals uiteengezet in clausule 8.2(iii), zijn alle betaalde vergoedingen niet-restitueerbaar. Btw is niet inbegrepen in de vergoedingen, tenzij anders vermeld in het Contract.
    2. PriceShape is gerechtigd haar tarieven van tijd tot tijd aan te passen met een opzegtermijn van dertig (30) dagen. Als de Klant de aangepaste vergoedingen niet wenst te accepteren, kan de Klant binnen de periode van dertig (30) dagen de Overeenkomst opzeggen met de overeengekomen opzegtermijn, cf. artikel 12.2, in welk geval de huidige vergoedingen, zonder aanpassing, gedurende de gehele beëindigingsperiode van toepassing zullen zijn.
    3. Als je een product of dienst wilt kopen die via het Platform beschikbaar wordt gesteld (“Aankoop”), wordt je mogelijk gevraagd bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor je Aankoop, met inbegrip van maar niet beperkt tot je creditcardnummer, de vervaldatum van je creditcard en je factuuradres. Je verklaart en garandeert dat: (i) je het wettelijke recht hebt om creditcard(s) of andere betaalmethode(n) te gebruiken in verband met een Aankoop; en (ii) de informatie die je ons verstrekt waar, juist en volledig is.
      
      4. PriceShape kan facturen elektronisch doorsturen. Als je met creditcard betaalt, worden de kosten op de 1e van elke maand van je creditcard afgeschreven. Als je per factuur betaalt, dien je dit op de 9^e van de maand te doen. PriceShape kan bij niet tijdige betaling het gebruik van of de toegang tot het Platform onmiddellijk opschorten. Indien de klant het openstaande saldo na 2 aanmaningen niet betaalt, geldt dit als een materiële tekortkoming en heeft PriceShape het recht om voor de volledige opzegtermijn een factuur te sturen die onmiddellijk opeisbaar is.

6. Vertrouwelijkheid

Elke partij stemt ermee in om de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij alleen te gebruiken in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en deze niet openbaar te maken, behalve wanneer vereist door de toepasselijke wetgeving. PriceShape kan Vertrouwelijke Informatie verstrekken aan Onderaannemers van PriceShape en aan anderen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, op voorwaarde dat zij onderworpen zijn aan geheimhoudingsverplichtingen.
Behalve voor zover noodzakelijk voor een partij om haar rechten uit te oefenen en haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, zal een ontvangende partij op elk moment op verzoek van de bekendmakende partij documenten en andere materialen verwijderen of vernietigen die vertrouwelijke informatie zijn of bevatten van de bekendmakende partij, zoals aangegeven door de bekendmakende partij.
Niettegenstaande andere bepalingen in deze Overeenkomst en op voorwaarde dat PriceShape voldoet aan zijn vertrouwelijkheidsverplichtingen, stemt de Klant ermee in dat PriceShape alle informatie die is verkregen door het gebruik van het Platform door de Klant of is verstrekt door de Klant of iemand anders die met of voor de Klant werkt, kan gebruiken met als doel het verbeteren van het Platform en de diensten van PriceShape.

7. Gegevensbescherming

1. 1. Elke partij zal voldoen aan alle verplichtingen die zij heeft op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming in verband met de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

8. Vrijwaring van intellectueel eigendom

1. PriceShape zal alle claims tegen de Klant in Europa verdedigen die beweren dat het Platform inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van een derde (“IPR-claim”) en zal de Klant schadeloos stellen voor alle vonnissen die tegen de Klant worden uitgesproken als gevolg van een IPR-claim waartegen geen beroep zal worden aangetekend of waartegen geen definitieve schikking zal worden goedgekeurd door PriceShape.
2. Wanneer PriceShape kennis krijgt van een daadwerkelijke of potentiële IPR-claim, kan zij naar eigen goeddunken (i) enig onderdeel van het Platform wijzigen of vervangen met functioneel gelijkwaardige functies en prestaties; (ii) het verkrijgen van rechten voor de Klant om het Platform te blijven gebruiken; of (iii) de Overeenkomst beëindigen en eventuele vergoedingen voor het Platform terugbetalen voor de rest van de looptijd van de Overeenkomst. De Klant stemt ermee in zich te houden aan de beslissing van PriceShape en, indien dit wordt opgedragen door PriceShape, te stoppen met het gebruik van het Platform.
3. Deze vrijwaring is afhankelijk van de voorwaarde dat de Klant (i) de Overeenkomst heeft nageleefd en blijft naleven; (ii) PriceShape onmiddellijk op de hoogte stelt van een daadwerkelijke of dreigende IPR-claim; (iii) PriceShape de controle geeft over de verdediging en schikking van de IPR-claim; (iv) (op kosten van PriceShape) voldoet aan alle redelijke verzoeken van PriceShape ter verdediging of schikking van de IPR-claim; (v) alle redelijke stappen neemt om het bedrag van het verlies van de Klant te beperken; en (vi) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PriceShape geen bekentenis aflegt of handelt op een manier die schadelijk kan zijn voor eventuele rechtszaken of onderhandelingen over de IPR-claim.
4. Deze vrijwaring dekt geen IPR-claims die voortkomen uit (i) de combinatie van het Platform met producten of diensten die niet door PriceShape worden geleverd; (ii) wijziging van of werkzaamheden uitgevoerd op het Platform door een andere persoon dan PriceShape; (iii) wijzigingen aan het Platform die op aanwijzing van de Klant zijn aangebracht; of (iv) schending van de Overeenkomst door de Klant.

9. Aansprakelijkheid

1. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal een partij in geen geval aansprakelijk zijn voor (i) verlies of corruptie van gegevens; (ii) verlies van winst, goodwill, zakelijke kansen, verwachte besparingen of voordelen; of (iii) indirecte of gevolgschade.
2. De totale aansprakelijkheid van een partij voor alle claims met betrekking tot het Platform en de Overeenkomst is beperkt tot het bedrag aan vergoedingen (exclusief btw) dat door de Klant aan PriceShape is betaald in de periode van drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de claim.
3. PriceShape is niet verantwoordelijk voor enige vertraging of verlies dat ontstaat doordat de Klant of een derde partij niet met PriceShape samenwerkt of zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt.
4. De Klant zal PriceShape en de Onderaannemers van PriceShape verdedigen en vrijwaren tegen claims van derden voor zover deze voortkomen uit het gebruik van het Platform door de Klant of Eindgebruikers of uit schending van de voorwaarden van de Overeenkomst.

10. Garantie

1. PriceShape garandeert dat het Platform, in de vorm die aan de Klant wordt verstrekt en wanneer het wordt geopend en gebruikt in overeenstemming met de Overeenkomst, in alle materiële opzichten zal functioneren zoals uiteengezet op PriceShape.dk. PriceShape garandeert niet dat het Platform of de resultaten ervan vrij zullen zijn van defecten, virussen of andere schadelijke componenten.
2. Voor zover toegestaan door de wet, worden onder deze Overeenkomst geen garanties, voorwaarden of andere voorwaarden geïmpliceerd. PriceShape garandeert niet dat het Platform en eventuele resultaten van het Platform (i) vrij zijn van fouten of defecten, of veilig, continu of ononderbroken zullen werken; (ii) ertoe leiden dat de Klant wetten, regels of voorschriften van een overheids- of regelgevende instantie naleeft; of (iii) voldoen aan de behoeften van de Klant.
3. De Klant aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het verifiëren van de juistheid van de gegevensinvoer op het Platform, evenals de uitvoer vanuit het Platform, bijvoorbeeld door het uitvoeren van steekproeven. De Klant zal PriceShape onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele discrepanties in de gegevensinvoer of -uitvoer.
11. Opschorting
1. PriceShape kan het gebruik van of de toegang tot het Platform van tijd tot tijd opschorten:
  1. om routine- of noodonderhoud uit te voeren;
  2. om servicewijzigingen en upgrades van het Platform door te voeren;
  3. als PriceShape redelijkerwijs van mening is dat het gebruik van het Platform door de Klant of een Eindgebruiker een negatieve invloed zou kunnen hebben op het gebruik van het Platform door andere klanten of hun eindgebruikers;
  4. als er vermoed wordt dat onbevoegde derden toegang hebben tot het Platform;
  5. als PriceShape redelijkerwijs van mening is dat de opschorting vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving;
  6. als PriceShape zich bewust wordt van een daadwerkelijke of potentiële IPR-claim;
  7. om problemen veroorzaakt door handelen of nalaten van derden of problemen met internetinfrastructuur te beperken; of
  8. indien Klant de Overeenkomst schendt, of indien er naar het oordeel van PriceShape misbruik wordt gemaakt van het Platform.
2. Een dergelijke opschorting of resulterende uitvaltijd zal worden beperkt tot de minimaal noodzakelijke mate in de specifieke omstandigheden, zoals bepaald door PriceShape.
12. Duur en beëindiging
1. De Overeenkomst gaat in op de datum die in het Contract is gespecificeerd en loopt door totdat deze door een van beide partijen wordt beëindigd in overeenstemming met dit artikel 12.
2. De Klant kan de Overeenkomst beëindigen met de beëindigingsopzegging zoals uiteengezet in het Contract door een e-mail te sturen naar info@priceshape.dk. Het niet gebruiken van het Platform houdt geen beëindiging door de Klant in en vrijwaart de Klant niet van het betalen van de overeengekomen vergoeding.
3. PriceShape kan de Overeenkomst beëindigen binnen dertig (30) dagen na kennisgeving aan de Klant.
4. Elke partij kan de Overeenkomst beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij indien (i) de andere partij zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst wezenlijk schendt en een dergelijke schending niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van de schending herstelt; of (ii) de andere partij niet in staat is, of waarschijnlijk niet in staat lijkt te zijn, haar schulden te betalen of failliet gaat.
5. De Klant zal aan PriceShape alle vergoedingen betalen die op dat moment verschuldigd zijn in overeenstemming met de Overeenkomst op de datum van beëindiging. Bij beëindiging van de Overeenkomst zullen de Klant en zijn Eindgebruikers onmiddellijk de toegang tot en het gebruik van het Platform staken, en PriceShape kan de toegang en het gebruik met onmiddellijke ingang uitschakelen. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving mag PriceShape de inhoud of gegevens van de Klant die PriceShape in zijn bezit heeft, vernietigen of anderszins verwijderen.
6. Artikelen 3.7, 6, 9, 10 en 15 blijven na beëindiging volledig van kracht.

13. Wijzigingen aan de voorwaarden

1. Elke vertraging in de prestaties veroorzaakt door brand, overstromingen, aardbevingen, natuurelementen of overmacht, epidemieën, pandemieën, oorlogen, terroristische daden, locatiespecifieke terroristische dreigingen, rellen, burgerlijke ongeregeldheden, opstanden of revoluties, overheidsbevelen, netwerkcommunicatiestoringen of vertraging, of enige andere soortgelijke oorzaak die buiten de redelijke controle van een partij ligt, is geen schending van de Overeenkomst zolang dergelijke omstandigheden heersen en de aan verplichtingen gebonden partij redelijke inspanningen blijft leveren om de overmachtssituatie te beperken.
2. PriceShape kan Onderaannemers inzetten om de verplichtingen uit de Overeenkomst uit te voeren en voor de overige doeleinden uiteengezet in artikel 6 en 7. PriceShape is als enige verantwoordelijk voor het aangeboden Platform en de Diensten die worden uitgevoerd door de Onderaannemers van PriceShape.
3. PriceShape is gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen of te delegeren. De Klant heeft niet het recht om zijn rechten of verplichtingen onder de Overeenkomst over te dragen of te delegeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PriceShape en elke overdracht of delegatie zonder dergelijke toestemming is ongeldig.
4. PriceShape kan naar de Klant verwijzen voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld als klant en gebruiker van het Platform), inclusief op klantenlijsten en websites, zolang PriceShape geen Vertrouwelijke Informatie van de Klant openbaar maakt.

14. Toepasselijk recht en jurisdictie

1. Deze Overeenkomst en elk geschil of claim (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) die voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst of het onderwerp of de formatie ervan, wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Denemarken, met uitzondering van de collisieregels. (geen terugverwijzing) en met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (Wenen, 1980) (CISG).
2. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst, inclusief eventuele geschillen over het bestaan, de geldigheid of de beëindiging ervan, zal definitief worden beslecht door middel van arbitrage, georganiseerd door het Deense Instituut voor Arbitrage in overeenstemming met de regels voor arbitrageprocedure aangenomen door het Deense Instituut voor Arbitrage en van kracht op het moment dat een dergelijke procedure aanvangt.
3. Elke partij bij de Overeenkomst zal één arbiter benoemen. Indien er in een zaak meerdere eisers of verweerders zijn, benoemen deze eisers of verweerders gezamenlijk één arbiter. Het Deense Instituut voor Arbitrage zal één extra arbiter benoemen, die voorzitter zal zijn van het arbitragehof. Als een partij bij de Overeenkomst haar arbiter niet heeft benoemd binnen 30 dagen nadat deze partij een kennisgeving van arbitrage heeft ingediend of ontvangen, zal de arbiter van die partij ook worden benoemd door het Deense Instituut voor Arbitrage.
4. De arbitrage zal plaatsvinden in Aarhus, Denemarken. De arbitrageprocedure zal worden gevoerd in de Deense taal of, op verzoek van een partij bij de Overeenkomst, in de Engelse taal.
5. De Partijen verbinden zich ertoe en komen overeen dat alle arbitrageprocedures gevoerd met verwijzing naar deze arbitrageclausules strikt vertrouwelijk zullen worden gehouden. Deze vertrouwelijkheidsverbintenis heeft betrekking op alle informatie die in de loop van een dergelijke arbitrageprocedure openbaar wordt gemaakt, evenals op elke beslissing of uitspraak die tijdens de procedure wordt gedaan of uitgesproken.
6. De arbitrage heeft de macht en autoriteit om elk rechtsmiddel of vonnis toe te kennen dat door een rechtbank in een toepasselijk rechtsgebied zou kunnen worden toegekend. Het door arbitrage uitgesproken vonnis is definitief en bindend voor de partijen en het oordeel over het vonnis kan worden voorgelegd aan elke bevoegde rechtbank.
7. De Partijen doen hierbij onherroepelijk afstand van elk bezwaar dat een van hen nu of in de toekomst kan hebben tegen het vaststellen van de locatie van een rechtszaak, actie of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst en die is ingesteld zoals bepaald in dit Artikel, en doen hierbij onherroepelijk afstand van elke claim dat een dergelijke rechtszaak, actie of procedure die bij een dergelijke rechtbank wordt aangespannen, op een ongunstige plek wordt gehouden.
15. Geldigheid
1. Deze Voorwaarden zijn geldig vanaf 1 september 2023 en vervangen alle voorgaande versies.

Algemene voorwaarden

Blijf op de hoogte van de nieuwsbrief van PriceShape E-mail